РНП: санкции не освобождают подрядчика от просрочки поставки медтехники

Краткое изложение публикации в сообществе «Фарма РФ» от .

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в споре с московским УФАС о включении поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Компания «А-Компр.ру» не поставила институту винтовой компрессор стоимостью 336 тысяч рублей в феврале 2022 года и объяснила срыв контракта санкциями и ростом цены товара. Суды сочли, что наличие санкций само по себе не отменяет ответственность за нарушение срока поставки: подрядчику необходимо подтвердить, что он принял все меры для исполнения обязательств. Увеличение закупочной цены, по оценке суда, можно было предвидеть.

Главное

  • «А-Компр.ру» не поставила винтовой компрессор Московскому НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в срок.
  • Стоимость компрессора по контракту составляла 336 тысяч рублей.
  • Московское УФАС отказалось включать поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Суды потребовали доказать, что подрядчик принял все меры для исполнения обязательств.

Подготовлено автоматически с помощью ИИ, возможны неточности. Полный просмотр материала доступен только специалистам фармацевтической отрасли.

Регистрация

По теме